房屋转让合同范本（全文完整）

下面是小编为大家整理的房屋转让合同范本（全文完整）,供大家参考。

　房屋转让合同范本 5 5 篇

　房地产转让合同是指房地产转让当事人之间签订的用于明确各方权利、义务关系的协议。房地产转让时，应当签订书面转让合同。下面是小编搜集的房屋转让合同范本 5 篇，希望对你有所帮助。

　 房屋转让合同范本(1)

　 甲方(转让方):_________身份证号:__________________

　 乙方(受让方):_________身份证号:__________________

　 甲方自愿将其申请获批的南宁市路号经济适用住房一套(含附属物，按甲方预开发商签订的《购房合同》约定为准)转让给乙方，为明确双方的权利和义务，经双方平等协商，双方就具体转让事宜达成以下协议条款，供双方遵守、执行:

　 一、所转让房屋的基本状况。

　 甲方获批的经济适用房为南宁市_________小区_________栋_________单元_________号房，房屋户型为三室两厅一卫，该房屋建筑面积约为为_________㎡(最终以房产证为准)，房屋结构、方位、内部装修、设计及交房时间、办理产权证时间等以甲方与开发商签订的《购房合同》约定为准。

　 二、转让价款。

　 1、甲方所购房屋单价为_________元/㎡，总价为_________元整，甲方同意按照此单价和总价转让给乙方。该房应缴纳的超标面积差价款_________元由乙方承担。

　 2、为证明双方诚意，乙方向甲方支付该购房指标转让费_________元整(此款不在购房款内)。此款在甲方向乙方办理完房产证过户手续当日支付。

　 3、该房应缴纳的购房款和相关税费由乙方全部承担，甲方在接到付款要求时，及时通知乙方，乙方接到甲方通知后，及时将款项支付甲方，由甲方及时支付。

　 4、因甲方为名义购房人，乙方为房屋实际所有人，甲方有义务办理好房屋买卖中的所有手续。甲方取得的《购房合同》、交纳房款的收据和发票、交纳税费的票据、产权证及与购房有关文件，应在取得当日将上述原件交付乙方。

　三、房产交付。

　 甲方接到开发商交付通知后，应通知乙方一齐验房，并按开发商与甲方签订的《购房合同》标准验收，如验收不合格的，甲方应责令开发商整改，直至贴合合同约定后才能收房。甲方收房后，应将该房交付乙方，由乙方占有和使用，同时乙方获得该房的所有权并享有一切权益。甲方应协助乙方办理装修及物业管理方面的一切手续。

　 四、办理过户手续约定。

　 甲方应按《购房合同》的约定办理房产证，并承诺自取得房屋所有权证之日起 5 年内将产权证过户到乙方名下。如政策允许提前办理过户手续的，甲方在接到乙方通知后 10 日内与乙方一齐办理过户手续。过户费用及政府收取的土地收益金等费用由乙方承担。

　 五、个性约定

　 1、甲方保证在办理产权证时，产权证上只能是甲方名字，不能将其他人列为共有人，并保证能按照本协议约定办理产权过户手续。

　 2、未经乙方同意，甲方不得将房产证挂失及将房产转让、抵押或因甲方原因被查封等，保证该房产无权利瑕疵(银行按揭贷款设定的抵押除外)。

　 3、如在协议约定期限内不能办理房产过户手续的，乙方有权要求甲方将房产抵押给乙方，甲方应予办理。

　 4、房产交付时有质量问题或不贴合原购房合同及本协议约定的，甲方须与开发商协调解决或自行解决。

　 5、房产过户给乙方后三年内，乙方再向外转让该房产的，同等条件下，甲方有优先购买权。

　 6、甲方取得房产证后，应乙方要求，甲方同意办理公证委托，委托乙方或乙方指定的第三方办理房产过户手续，公正费用由乙方承担。

　 六、违约职责。

　 1、本协议签订后，如甲方拒绝履行该协议或解除本协议的，甲方应向乙方退回交纳的所有款项(包括已支付甲方的和已支付银行的贷款本息、转让指标费、税费等，下同)和房屋市场价与本协议房屋价款的差价，以及乙方全部装修费用，并向乙方支付违约金万元。

　2、如因甲方拒绝交房或办理产权证过户手续的，每逾期一日，按照房屋总价款每日千分之一向乙方支付违约金，超过约定期限达 60 日仍未履行的，乙方有权解除本协议，甲方应向乙方退回交纳的所有款项和房屋市场价与本协议房屋价款的差价，以及乙方全部装修费用，并向乙方支付违约金万元。

　 3、如甲方擅自将房屋转让或赠与给其他人，造成乙方不能获得房屋产权，或有第三人主张该房屋产权而构成诉讼的，视为甲方违约，按本条第二款赔偿乙方。

　 4、如因乙方不按本协议约定时间向银行支付按揭贷款本息所造成的后果由乙方自身承担。

　 5、本协议签订后，未经乙方同意甲方不得与开发商或银行就本协议涉及的《购房合同》和《借款合同》等做任何条款修改，否则视为甲方违约，如因此而影响乙方权益的，乙方有权终止本协议，甲方按本条第二款赔偿乙方。

　 6、乙方不能按照本协议约定支付甲方指标转让费的，每逾期一日，按照房屋总价款每日千分之一向甲方支付违约金，超过约定期限达 60 日仍未履行的，甲方有权解除本协议，没收乙方所交款项。

　 7、双方应诚信履行本协议，任何一方违反本协议约定，经指出不能及时纠正，导致另一方权益受到侵害的，应向守约方支付违约金 20 万元。

　 七、其他约定。

　 1、本协议双方签字之日起生效。

　 2、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

　 甲方:_________乙方:_________

　 _________年_________月_________日_________年_________月_________日

　 房屋转让合同范本(2)

　 本协议双方当事人：

　 转让方(甲方)：xxx 工作单位：xxxxxxxxxxxx 公司 住址：xx 市 xx 区 xx 街道 xx 号 身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　 受让方(乙方)：

　xxx 工作单位：xxxxxxxxxxxx 公司 住址：xx 市 xx 区 xx街道 xx 号 身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　经自愿协商达成一致，甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款，以资共同遵守：

　 第一条 转让房屋的基本情况转让房屋(以下简称该房屋)位于 xx 市 xx 区 x路 xx 号 xx 单元 xx 层 xx 室，房屋结构为 xxxxxxxxxxx，建筑面积 xxxxx 平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施)，实际使用面积 xxxxx平方米。

　 第二条 转让价格双方商定该房屋转让价格为(人民币)xxxxxxxxxx 元整，大写 xxxxxxxxxxxxxxx(人民币)。

　 第三条 付款方式双方一致同意购房款由乙方分期支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时，乙方应支付购房款 xxxxxxxx 元(大写 xxxxxxxxxx);剩余房款 xxxxxxxxxxx 元(大写 xxxxxxxxxxxxx)在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后，在交付乙方房产证同时由乙方全部支付。甲方在收款时应向乙方出具收据。

　 第四条 房屋交付甲方应于本合同生效之日起 xxxxxx 日内，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋情况符合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。

　 第五条 房屋过户房屋交付乙方后，甲方应当在 xxxx 内办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权证办理到乙方名下，办理产权证相关费用由甲方承担。

　 第六条 甲方的承诺保证甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。

　 甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利，本合同签订前该房屋集资、购房款、天然气管道安装费、壁挂炉安装费用、物业管理费及其他应当交纳的费用已全部交清，如有尚未交纳或拖欠的费用，由甲方全部承担。

　 第七条 违约责任。

　 甲方违反本合同约定，未能在约定时间内交付上述房屋的，每逾期一日，甲方应按乙方已付购房款的万分之二承担违约责任;逾期超过三个月时，乙方有权单方解除本合同，甲方应承担全部购房款 20 %的违约金。

　 乙方违反本合同约定，未能在约定时间内支付约定的购房款，每逾期一日，甲方按应付购房款的万分之二计算滞纳金，逾期超过三个月时，甲方有权单方解

　除本合同，乙方应承担全部购房款 20%的违约金。

　 第八条 本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。

　 第九条 本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由 仲裁委员会仲裁。

　 第十条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

　 第十一条 本合同一式 x 份，甲、乙双方各执 x 份，具有同等效力。

　 甲方(签名)：xxx 乙方(签名)：xxx

　 日期：xxxx 年 xx 月 xx 日 日期：xxxx 年 xx 月 xx 日

　 房屋转让合同范本(3)

　 转让方(以下简称甲方):____________

　 受让方(以下简称乙方):____________

　 经自愿协商达成一致，甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款，以资共同遵守:

　 第一条转让房屋的基本状况

　 转让房屋(以下简称该房屋)位于____市____区_______小区_____号楼_____层_____室，建筑面积____平方米。房屋为框架结构、水、电、供暖等设施齐备且具备正常使用功能。

　 第二条转让价格

　 双方商定该房屋转让价格为(人民币)____元整，大写________元整(人民币)。

　 第三条付款方式

　 由乙方向甲方预先支付购房定金____万元后，由甲方将该房屋购房手续办理到乙方名下。当日，乙方将剩余房款一次支付甲方。

　 第四条房屋交付

　 甲方应于本合同生效之日当天，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的状况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋状况贴合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。

　 第五条房屋过户

　房屋交付乙方后，甲方应当负责办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权证办理到乙方名下，办理产权证相关费用由甲方承担。

　 第六条甲方的承诺保证

　 甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。

　 甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利，本合同签订前该房屋集资购房款、天然气管道安装费、交房日前拖欠的物业管理费、大修基金、购房契税等及其他应当交纳的费用等已全部交清，如有尚未交纳或拖欠的费用，由甲方全部承担。

　 第七条违约职责。

　 甲方违反本合同约定，未能履行自己约定义务的，乙方有权单方解除本合同，甲方应承担全部购房款 20%的违约金。

　 第八条本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。

　 第九条本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由 xx 仲裁委员会仲裁。

　 第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

　 第十一条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

　 甲方:____________乙方:____________

　 ____________年______月______日____________年______月______日

　 身份证号:____________身份证号:____________

　 手机:____________手机:____________

　 房屋转让合同范本(4)

　 甲方(房东)

　 乙方(二房东)

　 丙方(承租方)

　 根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，就甲方将其依法承租的房屋转租给乙方使用，乙方又将房屋转让给丙方使用，由丙方向乙方支付租金等事宜，达成本协议。

　 第一条

　 甲方自愿将转租给乙方使用，租期从 2015 年 5 月 1 日至 2016 年 5 月 1 日，

　现乙方中途再将房屋转租给丙方，丙方需向乙方支付房租转让费和转租费合计￥40000 元(大写：肆万圆整)，2015 年 8 月 3 日丙方向乙方支付定金￥20000 元(大写：贰万圆整)，丙方对该商铺充分了解并愿意承租。其余￥20000 元(大写：贰万圆整)尾款在乙方交房给丙方之日(2015 年 8 月 6 日)起，丙方直接和甲方改签合同成功当日内，一次性付清余款￥20000 元(大写：贰万圆整)

　 第二条

　 租赁期间甲乙双方方务必保证不得干涉丙方的正常经营，合同到期后甲方务必保证同等条件下与丙方签订下一次的租赁合同。

　 第三条

　 由于乙方不再继续经营，乙方转让商铺给丙方务必经过甲方同意。

　 第四条

　 甲、乙、丙三方都不能有隐瞒事实真相和欺诈行为，否则提请人民法院依法处理。

　 第五条

　 本协议一式三份，甲、乙、丙三方各一份，该协议至签订之日起开始生效。甲乙双方如有违约，违约方需向丙方支付除全额租金￥40000 元(大写：肆万圆整)以外，并偿还丙方违约金￥5000(大写：伍仟圆整)元。

　 甲方：(盖章/手印)

　 乙方：(盖章/手印)

　 丙方：(盖章/手印)

　 签约时间：20xx 年 8 月 3 日

　 签约地点：铺面所在地

　 房屋转让合同范本(5)

　 出让方(以下简称甲方)：

　 买受方(以下简称乙方)：

　 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方向甲方购买房地产签订此二手房转让合同，以兹共同信守执行。

　 第一条

　甲方拟将位于 市 区 第 栋 单元 号的房地产(房屋平面图见附件一)转让给乙方。乙方对甲方拟转让的房地产作了了解，愿意购买该房地产。

　 该房地产自用土地使用权面积为 平方米，土地使用权类型为 ，房屋建筑面积为 平方米，其中套内的建筑面积为 平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积为 平方米(以上面积均以《房地产权证》登记的面积为准)。该房地产甲方于 年 月 日申请产权登记，领取了《房地产权证》，证书号码为 ，房地产权共有(用)证号码为 。

　 第二条

　 甲、乙双方议定该房地产交易总金额为人民币 元整大写 。乙方应于合同签订 后天内支付甲方定金人民币 元整大写 。

　 乙方于 年 月 日前支付第一期房款人民币 元整大写 。

　 剩余房款人民币 元整，在办理好转让手续并核发新的《房地产权证》时付清。已付定金将在最后付款时冲抵。

　 第三条

　 本合同签订之日起三十日内，甲、乙双方应携带有关资料到房屋管理部门办理过户手续。乙方支付所有购房款时，甲方应同时将办理过户后的《房地产权证》交付给乙方。

　 第四条

　 双方同意于 年 月 日由甲方将该房地产交付给乙方使用。

　 第五条

　 甲方保证上述房地产没有产权纠纷和财务纠纷或其他权利限制，若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的，概由甲方负责处理，并承担相应法律责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿。

　 第六条

　 甲方决定中途不卖及逾期 15 天仍未交付房地产时，作甲方中途悔约处理，本合同即告解除，甲方应在悔约之日起三日内将所收定金及购房款退还给乙方，另赔偿乙方人民币 元整的违约金。

　 乙方决定中途不买及逾期 30 天仍未付清应缴购房款时，作乙方悔约处理，本合同即告解除，乙方所交定金，甲方不予退回，已付购房款甲方在七日内退回

　乙方。

　 第七条

　 办理上述房地产过户所需缴纳的税费，由甲、乙双方按规定各自负责。

　 第八条

　 本合同履行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，按下述第 种方式解决：

　 1、提交 仲裁委员会仲裁。

　 2、依法向人民法院起诉。

　 第九条

　 甲方在收到乙方全额房款的当日向乙方交付合同第一条所列房产及其附属设施的钥匙、水电煤气费缴付专业存折或其他凭证，有线电视用户证，物业费缴付，宽带使用凭证等所有与本合同第一条所列房产相关的附属设施设备和相关服务的权利凭证。以上按原已有的办理，如原无则无需交付。

　 第十条

　 甲方保证在本合同约定的房产交付日前所有水、电、煤气、物业、电话、宽带等所涉及的费用已结清，不存在欠费。

　 第十一条

　 甲方未按本合同第四条规定将房屋及时交付使用，每逾期一日按照购房总价的 2‰支付违约金，逾期达一个月以上的即视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，并向乙方支付房价 10%的违约金。

　 乙方未按合同规定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金额的 2‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同并向甲方支付购房款 10%的违约金。

　 第十二条

　 甲方同意将该房产装修保持不变，防盗门窗、家具、部分电器(卧室内空调，冰箱，洗衣机，热水器等、楼顶杂物间及菜园留给乙方。

　 第十三条

　 本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议(附件二)，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　第十四条

　 本合同一式三份，甲、乙方双方各存一份，当地房地产管理部门存一份。自双方签字确认后生效。

　 甲方(盖章)：

　乙方(盖章)：

　 年____月____日

　年____月____日

推荐访问:合同范本 转让 房屋 房屋转让合同范本 房屋转让合同范本2022 房屋转让合同范本大全